Образец договора поставка и монтаж оборудования
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Образец договора поставка и монтаж оборудования». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее ________ часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования. 2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение ________ календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.
Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.
Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования
Юридический портал Рука Закона — актуальная информация, новости, база документов и бесплатная консультация.
Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ. 3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. 4.1.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику: 4.1.1. 50% стоимости материалов, что составляет _____________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.
Внимание! Если при рассмотрении спора у суда возникнут сомнения по поводу того, к какому элементу смешанного договора относятся меры обеспечения и ответственности за неисполнение обязательств, то покупатель лишится возможности их применять.
Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ.
Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ. 3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей. 3.2.
Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.
Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, комплектность которого соответствует Договору, товар с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: — соразмерного уменьшения покупной цены; — доукомплектования товара в течение _______________.
Ввиду того, что монтаж часто сопряжен с параллельным строительством производства, будет логичным предусмотреть штрафные санкции и компенсации за несоблюдение сроков поставки и так далее. Форма и структура договора Данный документ пишется на бумаге формата А-4. Стиль текста – машинопись. Его форма – простая свободная, то есть утвержденного бланка законодательством не предусмотрено. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования. 3.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее ____ с даты их изменения.
Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.
Договор на поставку и монтаж оборудования образец
Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области.
Согласно прописанным условиям соглашения по вопросу поставки оборудования, поставщик должен принять на себя обязательства по поставке определенного оборудования в оговоренные периоды заказчику (покупателю).
Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В свою очередь заказчик в обязательном порядке должен принять оборудование, а также проверить его качество. При отсутствии каких-либо возражений происходит оплату за поставку.
Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Если же такой способ не завершится успехом, каждый имеет право на обращение с исковым заявлением в Арбитражный суд. Стоит отметить, что судебный процесс в такой ситуации будет проходить исключительно по месту расположения ответчика, а не истца.
Информация об объектах закупки
N ММ-6-03/202 высказано мнение, что применительно к исчислению НДС датой отгрузки товаров признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя (перевозчика); — в постановлении Госкомстата России от 24 января 2003 г.
Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1. настоящего Договора. 4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения Работ по настоящему Договору: 4.2.3.1.
В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.
Данное соглашение составляется в простой письменной форме по правилам, указанным в статьях 506-524 ГК РФ. Закон предусматривает два существенных условия сделки – предмет (прибор, машина, станок, механизм) и сроки поставки. Цена и другие условия определяются соглашением сторон.
Сторонами соглашения являются покупатель и поставщик. В соответствии с Гражданским кодексом РФ поставщиками могут выступать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то есть либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Покупателем может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо без ограничений.
В обязательном порядке оборудование должно иметь в наличии все сертификаты. В свою очередь заказчик обязуется принять поставляемое оборудование и произвести оплату также за монтаж.
Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.
Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
Несмотря на подписание Акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц.
Как правило, стороны самостоятельно исполняют данный вид контракта, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. Никто, кроме участников двусторонней договоренности, не может лучше знать специфику поставки оборудования.
Бесплатная консультация юриста
Несмотря на то, что поставщик реализовал качественное оборудование, на протяжении всего гарантийного периода он является ответственным лицом и в случае его выхода их строя обязан либо заменить, либо же провести бесплатные ремонтные работы согласно подписанному договору.
В случае непредставления мотивированного отказа в ____-дневный срок с момента представления Поставщиком Акта Покупателю Акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.
Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. Неукоснительно выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.
Договор поставки оборудования уникален с точки зрения предмета соглашения. Являясь разновидностью договора поставки, контракт может содержать и условия монтажа и дальнейшего обслуживания технического агрегата. Данный вид продажи всегда длителен по времени, и правовые бумаги, регулирующие отношения, проверяются несколько раз.
Cегодня почитал инфу в инете и пошел менять права. Сразу поехал на Туаакова 64 в наркологию (наркодиспансер), там отстоял огромную очередь в регистратуру, затем в…
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
Все платежи по настоящему производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст.1 настоящего Договора не позднее ______________________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.
Себестоимость, которая указана в соглашении не может быть подвержена видоизменению, и являются актуальными на протяжении всего периода действия документа.